隨著人們法律意識的加強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

光伏安裝人工費合同篇一

承包單位（乙方）：________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂本合同，以共同遵守執(zhí)行。

第一條：工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程價款：本工程為光伏發(fā)電安裝施工（含支架安裝、組件安裝、電氣安裝），甲方按每瓦0.2元（不含稅），承包給乙方施工，共計400kw，工程款總計：_______元（人民幣大寫_______元）。

4、工程款支付和結(jié)算：合同簽訂工人進(jìn)場后，支付5000元生活費，施工完成后支付到總工程款的100%。

5、施工完成7天內(nèi)，甲方組織相關(guān)人員驗收，超出7天，視為驗收合格。

第二條：施工工期

1、工程期限：有效工期7天，在履約過程中，如因變更設(shè)計，不可抗拒（臺風(fēng)、連續(xù)暴雨（雪）天、停電）的因素，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后延長工期。

2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延誤，施工工期相應(yīng)順延，同時，甲方需支付乙方誤工費用。

第三條：工程質(zhì)量及適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

1、乙方應(yīng)根據(jù)要求、配備相關(guān)的技術(shù)管理人員，保證工程的施工質(zhì)量和工程進(jìn)度。

2、乙方需按設(shè)計圖紙施工，在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守施工規(guī)范要求和質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。

3、乙方必須按建筑規(guī)范施工，接受甲方監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量，如存在質(zhì)量問題乙方應(yīng)根據(jù)甲方的意見采取及時有效措施糾正或返工。

第四條：甲方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)向乙方提供一份總包合同（合同價款等機(jī)密部分可以遮蓋）。

2、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場雜物、障礙物的清除，保證乙方正常施工。負(fù)責(zé)提供乙方生活場地、解決施工用水、用電。

3、負(fù)責(zé)向乙方提交施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料，做好技術(shù)交底工作，協(xié)助乙方解決施工過程中出現(xiàn)的疑難問題。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)涉及本工程的政府、單位、居民、團(tuán)體等關(guān)系，確保工程得以順利進(jìn)行。

5、對乙方施工的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全和合同的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對不規(guī)范的施工操作有權(quán)下令停工整頓，及時辦理驗收、簽證和工程款的結(jié)算撥付。

第五條：乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)組織施工人員進(jìn)場施工，保證在規(guī)定時間內(nèi)如期完成施工任務(wù),施工人員安全問題，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格按圖紙設(shè)計要求施工、控制好施工成本。

3、嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行施工，教育現(xiàn)場施工人員遵守施工管理的有關(guān)規(guī)定，做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配備過硬的管理人員、電工和技術(shù)管理人員常駐現(xiàn)場，確保正常施工。

第六條：其他事項

本合同未進(jìn)事宜，雙方可根據(jù)具體情況進(jìn)行協(xié)商，雙方進(jìn)行有關(guān)會議決定的紀(jì)要或補(bǔ)充協(xié)議是本合同的組成部分。

甲方和乙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日起生效。

負(fù)責(zé)人：________________負(fù)責(zé)人：________________

光伏安裝人工費合同篇二

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）

按照《中華人民共和國合同法》，結(jié)合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

1、工程概況

1.1工程名稱：xxxxxxxxxx

1.2工程地點：xxxxxxxxxx

1.3承包內(nèi)容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發(fā)電板調(diào)試工作。

1.4承包方式：

包工不包料（含裝卸費）

1.5工期：

開工日期：______年______月______日

實際施工天數(shù)：天

1.6工程質(zhì)量：合格

1.7合同價款（人民幣大寫）：

安裝費按太陽能光伏發(fā)電板______元/w計算，材料裝卸費按______元計算。

2、雙方工作

2.1甲方工作

2.1.1甲方派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)安裝，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護(hù)。

2.1.3指派______為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2乙方工作

2.2.1嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

解決由乙方負(fù)責(zé)的.各項事宜。

2.2.3遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作。

2.2.4施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

3、工程價款及結(jié)算

3.1根據(jù)甲方提供的施工圖紙功率為______萬瓦，安裝費用為______元（不含裝卸及搬運(yùn)費）。

3.2安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內(nèi)一次付清。

3.3本工程無保修金，不含稅。

4、違約責(zé)任

4.1甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

4.2乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

4.3本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

5、附則

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。

發(fā)包人：

承包人代表：

地址：

電話：

______年______月______日

承包人：

發(fā)包人代表：

地址：

電話：

______年______月______日

光伏安裝人工費合同篇三

乙方：________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，甲、乙雙方本著自愿原則，經(jīng)過充分協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、廠房屋頂基本情況

甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站，廠房屋總面積平方米（廠房屋頂實際面積以丈量為準(zhǔn)）。

二、廠房屋頂租期限

1、廠房屋頂租賃期限自20xx年4月12日起，至20xx年4月12日止，租賃期30年。

2、租賃期間，屋頂使用權(quán)歸乙方所有。租賃期滿，甲方有權(quán)收回所有屋頂，乙方應(yīng)如期歸還，乙方如需要繼續(xù)承租，應(yīng)于租賃期滿前三個月提出書面要求，經(jīng)甲方同意后重新簽訂租賃合同。

三、租金及相關(guān)費用支付方式

1、乙方以電費優(yōu)惠作為使用甲方屋頂租金。甲、乙雙方約定，乙方租賃甲方廠房屋頂安裝光伏電站，電站并網(wǎng)發(fā)電后，乙方承諾，對甲方實施電價優(yōu)惠，甲方購買乙方太陽能電站電力每千瓦時電費比電力公司當(dāng)時的電價優(yōu)惠15%。具體電費支付方式，甲、乙雙方另行協(xié)議約定。

2、租賃期間，乙方使用該廠房屋頂發(fā)生的所有水、電及維護(hù)費用由乙方承擔(dān)。

四、廠房使用要求及維護(hù)責(zé)任

1、租賃期間，乙方應(yīng)合理使用并愛護(hù)該廠房及其附屬設(shè)施。因乙方使用不當(dāng)或不合理使用，導(dǎo)致廠房屋頂及其附屬設(shè)施損壞或發(fā)生故障的，由乙方負(fù)責(zé)維修。

2、租賃期間，乙方需裝修或增設(shè)附屬設(shè)施和設(shè)備的，應(yīng)事先征得甲方的同意，按規(guī)定須向有關(guān)部門審批的，則還應(yīng)由甲方報請有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

五、廠房轉(zhuǎn)租和歸還

1、乙方在租賃期間，如將廠房屋頂轉(zhuǎn)租給第三方，須事先征得甲方的書面同意，擅自中途轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓，甲方有權(quán)利終止本租賃協(xié)議。

2、租賃期滿后，該廠房屋頂歸還時，應(yīng)當(dāng)符合正常使用狀態(tài)。

六、租賃期間其他有關(guān)約定

1、租賃期間，甲、乙雙方都應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，不得利用廠房租賃進(jìn)行非法活動。

2、租賃期間，甲方有權(quán)督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。

3、租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

4、租賃期間，乙方可根據(jù)自己的經(jīng)營特點進(jìn)行裝修，但原則上不得破壞原房結(jié)構(gòu)，裝修費用由乙方自負(fù)，租賃期滿后如乙方不再承擔(dān)，甲方也不作任何補(bǔ)償。

5、租賃期間，乙方應(yīng)及時支付房租及其他應(yīng)支付的一切費用，如拖欠不付滿一個月，甲方有權(quán)增收5%滯納金，并有權(quán)終止租賃協(xié)議。

6、租賃期滿后，甲方如繼續(xù)出租該房時，乙方享有優(yōu)先權(quán)；如期滿后不再出租，乙方應(yīng)如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔(dān)。

七、其他條款

1、租賃期間，如甲方提前終止合同而違約，甲方應(yīng)一次性賠償乙方20萬元。租賃期間，如乙方提前退租而違約，乙方應(yīng)一次性賠償甲方20萬元。

2、租賃期間，如因產(chǎn)權(quán)證問題而影響乙方正常經(jīng)營而造成的損失，由甲方負(fù)一切責(zé)任給予賠償。

3、甲方協(xié)助乙方辦理項目的相關(guān)材料及手續(xù)，其費用由乙方承擔(dān)。

4、租賃合同簽訂后，如企業(yè)名稱變更，可由甲乙雙方蓋章簽字確認(rèn)，原租賃合同條款不變，繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。

合同的變更和解除

1、本合同一經(jīng)簽訂，即具有法律約束力，任何單位和個人不得隨意變更和解除。

2、在合同履行期間，甲、乙雙方不能因機(jī)構(gòu)變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時，本合同可以變更或刪除。

3、本合同期滿，乙方在同等條件下享有優(yōu)先承租權(quán)，如果乙方由此需要，甲方應(yīng)當(dāng)優(yōu)先與乙方續(xù)簽合同。

八、發(fā)生爭議，甲乙雙方本著互諒互讓原則協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

九、本合同未盡事宜，可由甲乙雙方約定后作為補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

光伏安裝人工費合同篇四

甲方(站長)：

乙方(員工)：

為全面落實光伏電站各項生產(chǎn)目標(biāo)，更好的完成各項指標(biāo)任務(wù)，結(jié)合光伏電站生產(chǎn)實際，制定本協(xié)議書。

1光伏發(fā)電組件分包明細(xì)

乙方分包如下編號光伏發(fā)電組件：

2分包責(zé)任人職責(zé)

2.1分包責(zé)任人對分包光伏發(fā)電組件的運(yùn)行狀況負(fù)有安全及監(jiān)督職責(zé)。

2.2分包光伏發(fā)電組件平均可利用率和光伏發(fā)電組件故障時間作為分包責(zé)任人月度績效考核的重要指標(biāo)。

2.3分包責(zé)任人對分包光伏發(fā)電組件及相關(guān)設(shè)備應(yīng)時時監(jiān)督，對范圍內(nèi)故障機(jī)組做到及時處理。

2.4分包責(zé)任人是其分包光伏發(fā)電組件的日常巡視、維護(hù)、檢修及其他專項工作的主要工作負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作的驗收責(zé)任人。

3雙方責(zé)權(quán)

3.1甲方依法履行光伏電站安全生產(chǎn)管理職責(zé)，維護(hù)所有者權(quán)益，并按《光伏電站績效考核實施細(xì)則》對乙方進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對乙方進(jìn)行激勵。

3.2乙方應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行光伏電站安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和文件精神，不從事任何損害企業(yè)利益的活動，并接受甲方的監(jiān)督考核。

4附則

4.1本協(xié)議書一式三份，一份由光伏電站存放于乙方人事檔案，一份由光伏電站檔案室保存，一份交乙方保存。

4.2本協(xié)議書經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。

甲方簽字：

乙方簽字：

(光伏電站站長) (光伏電站員工)

時間：

時間：

光伏安裝人工費合同篇五

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項

直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)提供真實的`資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔(dān)違約金。

三、乙方的義務(wù)

1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_______萬元)。

2、居間報酬結(jié)算方式：_________________

居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價的__________%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。

3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。

3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

六、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至_______年________月______日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權(quán)責(zé)完全履行并支付完畢后終止。

3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

合同簽訂地：_________________

乙方指定賬戶戶名：_________________

乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________

光伏安裝人工費合同篇六

【摘要】實踐中，當(dāng)事人為達(dá)到某些不為人知的目的，經(jīng)常會就同一事項簽訂兩份以上內(nèi)容不同的合同，即陰陽合同。陰陽合同在給當(dāng)事人帶來利益的同時，也帶來了風(fēng)險，同時也給法院的審理工作帶來困難，其中陰陽合同效力的認(rèn)定已然成為司法實踐和學(xué)術(shù)界爭論的焦點，本文試圖通過案例來探析陰陽合同的效力。

【關(guān)鍵詞】陰陽合同 合同效力

陰陽合同，又稱黑白合同，嚴(yán)格來說并非法律術(shù)語，但卻大量出現(xiàn)在實踐中。其主要表現(xiàn)為合同當(dāng)事人就同一事項訂立兩份以上內(nèi)容不相同的合同，一份對外（即陽合同），一份對內(nèi)（即陰合同）。其中陽合同是以規(guī)避政策法律等為目的簽訂的虛假合同，不是當(dāng)事人真實意思表示，也并不實際履行；相反，陰合同為實際履行的合同，體現(xiàn)的是當(dāng)事人的真實意思表示。陰陽合同的出現(xiàn)，給合同效力的認(rèn)定造成諸多困難，筆者試圖通過案例予以探析。

一、案件基本情況

上世紀(jì)90年代初期我國金融行業(yè)實行混業(yè)經(jīng)營制度，一度造成金融秩序混亂、腐敗橫生，后國家陸續(xù)出臺政策進(jìn)行治理整頓。1996年，中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于撤銷及轉(zhuǎn)讓國有獨資商業(yè)銀行所屬信托投資公司下設(shè)證券營業(yè)部有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[1996]227號，下稱227號通知），禁止銀行從事證券業(yè)務(wù)，并要求銀行限時將下屬證券營業(yè)部轉(zhuǎn)讓或撤銷。

a銀行為繼續(xù)保留其下設(shè)的某一證券營業(yè)部盈利，與b公司簽訂了陰陽兩份合同，其中陽合同為一份《轉(zhuǎn)讓合同》，約定a銀行將證券營業(yè)部轉(zhuǎn)讓給b信公司；陰合同則為一份《補(bǔ)充協(xié)議》，約定證券營業(yè)部只是掛靠在b公司名下，實際仍由a銀行所有并自主經(jīng)營管理。隨后，雙方以《轉(zhuǎn)讓合同》為依據(jù)向監(jiān)管部門進(jìn)行了報批并辦理了工商登記等手續(xù)，該證券營業(yè)部更名至b公司名下。

后來該營業(yè)部被政策性關(guān)閉，第三方因與該證券營業(yè)部之間的糾紛將a銀行訴至法院，上述兩份合同的效力認(rèn)定成為案件的爭議焦點。

二、陰陽合同效力的認(rèn)定

（一）陽合同――《轉(zhuǎn)讓合同》的效力認(rèn)定

在案件審理過程中，a銀行主張《轉(zhuǎn)讓合同》經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)和備案，并辦理了登記，應(yīng)為有效合同。

筆者認(rèn)為，根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，政府管理部門依據(jù)“當(dāng)事人提供材料”辦理批準(zhǔn)、備案、登記，其只是對外形成了具有公示效力的法律事實，而由此形成的法律事實與客觀事實有時是不一致的（如當(dāng)事人提供虛假材料等），但是認(rèn)定案件事實、適用法律則要以“客觀事實為依據(jù)”（即以當(dāng)事人的真實意思表示為依據(jù)）。

a銀行主張的《轉(zhuǎn)讓合同》是為了規(guī)避國家監(jiān)管而采取的一種欺騙行為，缺少構(gòu)成有效合同的先決條件――意思表示真實，屬于用合法形式掩蓋非法目的，根據(jù)《合同法》誠實信用原則和合同實際履行的原則，以及第五十二條的規(guī)定，該合同應(yīng)屬于無效合同。

（二）陰合同――《補(bǔ)充協(xié)議》的效力認(rèn)定

在涉及陰陽合同的糾紛審理過程中，審理和裁判理念一般為：在厘清當(dāng)事人真實意思的前提下，再考慮體現(xiàn)當(dāng)事人真實意思的合同是否存在效力上的法律否定，如有效力上的法律否定，應(yīng)認(rèn)定為無效合同，如無效力上的法律否定，便應(yīng)認(rèn)定為有效合同，并據(jù)以確定當(dāng)事人各方的權(quán)利義務(wù)。

首先，本案中《補(bǔ)充協(xié)議》為雙方當(dāng)事人的真實意思表示，雙方當(dāng)事人亦按照該協(xié)議履行，因此，該協(xié)議符合《合同法》合同實際履行的原則。

其次，《補(bǔ)充協(xié)議》雖然違反了中國人民銀行227號通知，但該通知在規(guī)范性文件位階上屬于部門規(guī)章，因此不能作為確認(rèn)合同無效的依據(jù)。不過，《補(bǔ)充協(xié)議》未經(jīng)監(jiān)管部門審批且未予以備案，同時《補(bǔ)充協(xié)議》中明確約定“本合同與《轉(zhuǎn)讓合同》不一致的以本《補(bǔ)充協(xié)議》為準(zhǔn)”，從該約定看，雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》時明顯存在規(guī)避相關(guān)法律法規(guī)和政府監(jiān)管的情形，故《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)認(rèn)定無效。

綜上，本案中的《轉(zhuǎn)讓合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》均為無效合同，法院認(rèn)定該證券營業(yè)部仍為a銀行所有，a銀行應(yīng)對該營業(yè)部的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

在實踐中，陽合同一般因不體現(xiàn)當(dāng)事人的真實意思而不發(fā)生效力，而陰合同是當(dāng)事人的真實意思表示，只要其內(nèi)容合法，同樣受到法律保護(hù)。然而，如果利用陰陽合同實施違法行為，或者以合法的形式掩蓋違法的目的，則不僅偽裝的陽合同無效，被偽裝的陰合同也因內(nèi)容違法而無效。因此，對陰陽合同要慎之又慎。

參考文獻(xiàn)：

[1]尤正海.黑白施工合同規(guī)制芻議――兼議“司法解釋第二十一條”之存廢[j].北大法寶，2024.

[2]董淳鍔.合法形式掩蓋下的非法合同問題研究――以企業(yè)間借貨的法律規(guī)避現(xiàn)象為例[j].北大法寶，2024.

光伏安裝人工費合同篇七

發(fā)包人（*方）：

承包人（乙方）：

依照《中華*共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關(guān)輔材。

1、基礎(chǔ)施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎(chǔ)制作、屋面防水及其附屬施工。（注：本項目屋面防水由發(fā)包方施工）

2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設(shè)、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設(shè)備安裝調(diào)試。

二、工期

開工日期：

竣工日期：

四、合同價格和付款方式

合同價格

本合同為固定總價合同（含稅），不做工程決算。合同總價格為**（大寫）：元（小寫金額元）。合同總價已包括了合同中規(guī)定的總承包方應(yīng)承擔(dān)的全部義務(wù)（包括提供貨物、材料、設(shè)備、保險、服務(wù)等義務(wù)）以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復(fù)所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準(zhǔn)備、進(jìn)退場前的場地平整、施工臨時設(shè)施及施工過程中應(yīng)由總承包方負(fù)擔(dān)的各種措施費、規(guī)費、物價上漲引起的價差、稅金、風(fēng)險、保險及*各部門的收費等一切費質(zhì)保金為合同總價的%，本合同的質(zhì)保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發(fā)包方在質(zhì)保期滿后15日內(nèi)一次*支付質(zhì)保金給承包方。

五、施工質(zhì)量和質(zhì)量檢查

1、工程質(zhì)量

（1）、承包方應(yīng)對施工工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，施工必須嚴(yán)格按施工圖所提要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

（2）、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔(dān)。如果因此引起工期延誤，承包方應(yīng)無條件趕工并完成計劃。

2、質(zhì)量檢查：

六、解決爭議的辦法起訴訟。

（1）調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。

（2）法院要求停止施工。

七、違約

1、*、乙雙方約定，違約應(yīng)承擔(dān)以下經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

（1）、發(fā)包方不能及時給出指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)、不按合同約定履行自己的各項義務(wù)，使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)違約的責(zé)任，違約金按實際損失向承包方支付。

（2）承包方不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范的要求及本合同附件要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約金按實際損失金額向發(fā)包方支付，且23發(fā)包方無故惡意拖欠工程款的，付的工程款不予退還。

九、合同的生效及終止

1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。

2、本合同在雙方完成相互約定的內(nèi)容后即告終止。

十、合同份數(shù)

本合同正本一式肆份，發(fā)包方執(zhí)貳份，承包方執(zhí)貳份，具有同等效力。

*方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱*方）

承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）

依照《中華*共和國合同法》、《中華*共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_黑龍*紳港能源太陽能光電建筑示范項目epc總承包項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程承包范圍：太陽能光電建筑示范項目epc總承包的設(shè)計（初步設(shè)計、施工圖設(shè)計）、設(shè)備及材料采購、運(yùn)輸、施工、安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)。其中：

光伏安裝人工費合同篇八

案例2008年6月，小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子，雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》，約定房屋轉(zhuǎn)讓價42萬元。這時小戴提議，雙方在簽訂正式買賣合同時，可以把房價做低，這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》時約定，“房屋轉(zhuǎn)讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后，雙方相約去房地產(chǎn)交易中心辦理過戶手續(xù)，這時小戴突然提出，應(yīng)當(dāng)按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚，并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的，前一份《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。

由于協(xié)商不成，雙方對簿公堂。小戴聲稱，起先確實有42萬元的約定，誰知2008年政府宏觀調(diào)控后房價下跌了，于是雙方經(jīng)過協(xié)商后將房價調(diào)整為25萬元的新價格。現(xiàn)在自己已經(jīng)付清25萬元房款，要求張先生協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。張先生則當(dāng)庭要求小戴先付清42萬元房款。

法院判決法院審理后認(rèn)為：1、即使考慮房價下跌因素，在一個月的時間里，房屋價格下調(diào)17萬元，有悖常理；2、中介公司的具體經(jīng)辦人作證，房屋的實際轉(zhuǎn)讓價就是42萬元，當(dāng)時為了少繳稅，雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元；3、中介公司是按照房屋總價款的1％向雙方收取傭金的，雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。

綜合以上考慮，法院認(rèn)定：42萬元才是真實的交易價格，雙方在《上海市房地產(chǎn)買賣合同》中約定的房屋轉(zhuǎn)讓價25萬元這一條款具有非法目的，不受法律保護(hù)，該條款無效，但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此，判令小戴付清42萬元，房款付清后，張先生協(xié)助小戴辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。

理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同，是當(dāng)事人為了逃避稅收，簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同，以價位低的合同辦理房屋過戶手續(xù)，實際卻履行價位高的合同。表面上看，陰陽合同有時確實達(dá)到了規(guī)避稅收、降低房屋買賣成本的作用，但事實上，陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同，一旦有方起了“歹心”，這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。

除了以上案例提到的情況外。最常見的就是：由于房屋買賣過程中，房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌，因此一方想違約不履行合同，往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法，現(xiàn)在知道了，所以要求法院判決買賣合同無效，雙方無需再履行合同。

通常，法院不會判令整個合同無效，只判令用于避稅的條款無效，雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生，官司雖然最終贏了下來，但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節(jié)、耗費如此精力呢?另外對買家來說，做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅，然而今后當(dāng)自己賣出房子時，卻反而要多繳個人所得稅，其實反而對自己不利。

總之還是那么一句老古話：貪小必失大，別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。

光伏安裝人工費合同篇九

合同編號：_________________

乙方：_________________

簽訂地點：_________________

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方與乙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

1.建設(shè)工程施工對象及內(nèi)容：_________________

工程名稱：_________________

工程地點：_________________分包范圍：_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、相變、逆變基礎(chǔ)、低壓接線的施工。

2.工程計價方式：_________________

本合同價款采用固定綜合單價方式確定。

固定綜合單價：_________________

暫定總價：_________________小寫：_________________(元)

大寫：_________________(元)

施工范圍：_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、電板安裝、相變、逆變基礎(chǔ)、低壓接線等工程。

工程結(jié)算價：_________________工程結(jié)算價=甲方確認(rèn)(甲方施工技術(shù)員、項目經(jīng)理、預(yù)算員三方共同確認(rèn))

的工程量x工程量清單中的單價+(-)設(shè)計變更部分費用。

價格調(diào)整

除下列情況之一者可作調(diào)整外，不會因施工過程中人工、材料價格或其他不可預(yù)見的變動做任何調(diào)整。

甲方確認(rèn)的設(shè)計變更、修改和施工現(xiàn)場簽證。

甲方代表簽證的工程量的增減。

乙方同意現(xiàn)場簽證按甲方的簽證制度執(zhí)行，否則甲方不予認(rèn)可。

上述情況發(fā)生后，由乙方編制調(diào)整預(yù)(結(jié))算書送甲方和監(jiān)理工程師審核，甲方有權(quán)委托造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計，確定合同價款的增減。

除款規(guī)定情況外，甲方不再支付任何費用，由于乙方自行核算導(dǎo)致的漏項由乙方自行承擔(dān)。

工期要求：_________________

1.開工時間：_________________根據(jù)甲方書面通知為準(zhǔn)

2.竣工時間：_________________年月日

3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________________

工程質(zhì)量應(yīng)滿足以下要求：_________________

本工程驗收按“火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)-安裝篇”、甲方施工圖紙、甲方施工組織設(shè)計為依據(jù)。如在合同執(zhí)行過程中，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定做了重大修改或頒布新的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，則應(yīng)執(zhí)行新的規(guī)定。

本合同工程質(zhì)量目標(biāo)：_________________合格，達(dá)到甲方要求。

工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到合格工程，并應(yīng)符合本合同或技術(shù)協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以本合同約定(優(yōu)先適用)、國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因致使工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)無償返工，直致達(dá)到規(guī)定合格要求，返工的費用和延誤的工期由乙方負(fù)責(zé)，給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

乙方應(yīng)按甲方要求及時提供各種完整原始資料及經(jīng)過監(jiān)理、建設(shè)單位確認(rèn)的工程質(zhì)檢、驗收資料。

4.合同文件及解釋順序：_________________

組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：_________________

(1)本合同;

(2)本合同附件;

5.總(分)包合同：_________________無

6.圖紙：_________________

甲方免費向乙方提供工程有關(guān)施工藍(lán)圖1套，乙方需要更多資料文件時，則費用自理。除了嚴(yán)格用于本合同的，乙方不能在未得到甲方書面批準(zhǔn)的情況下讓第三方使用或向第三方轉(zhuǎn)讓。

乙方在施工過程中負(fù)責(zé)提供的技術(shù)資料如下：_________________

乙方應(yīng)負(fù)責(zé)在工程施工前按甲方要求編寫分項、分部工程與部分單位工程的施工技術(shù)措施和作業(yè)指導(dǎo)書，報甲方相關(guān)部門審批同意后方可實施;但審批并不能減輕或排除乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

施工過程中按甲方要求填制施工記錄與質(zhì)量檢驗記錄;

乙方隨工程進(jìn)度同步完成分部、分項檢驗批、隱蔽、質(zhì)評等竣工驗收資料。資料員須常駐現(xiàn)場，如資料有延誤，則按規(guī)定接受甲方項目部處罰。工程竣工后按甲方要求整理報送相關(guān)竣工資料。

7.甲方義務(wù)：_________________

按本合同約定，向乙方支付勞務(wù)報酬;

負(fù)責(zé)與業(yè)主方、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。

提供完成本合同協(xié)議書上約定的材料。

指定現(xiàn)場代表，協(xié)調(diào)處理相關(guān)現(xiàn)場事務(wù)。

編制本工程的整體進(jìn)度計劃，并且對乙方每月的施工計劃提出明確要求;

提供測量控制基準(zhǔn)點。

甲方委托項目經(jīng)理為現(xiàn)場代表，履行甲方的責(zé)任。

在開工之日起，甲方應(yīng)按時供應(yīng)所需的材料，不得因材料不到位所造成的誤工和停工，如有因材料引起的停工天以上，應(yīng)有甲方承擔(dān)所造成乙方的損失，例如機(jī)械費用、民工工資。

8.乙方義務(wù)：_________________

未經(jīng)甲方書面授權(quán)或允許，不得擅自與業(yè)主方及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系;

自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度;

便利。

9.安全施工與檢查：_________________

乙方應(yīng)定期召開安全例會(每周)，并形成會議記錄，存入工程施工檔案;

不發(fā)生重傷及人身事故，輕傷事故在0人次以下。

不發(fā)生機(jī)械、設(shè)備、火災(zāi)事故和同等及以上責(zé)任交通事故以及環(huán)境影響事件。

光伏安裝人工費合同篇十

陰奉陽違

“還能通過陰陽合同幫我避稅嗎？”

“沒問題！”

聽到地產(chǎn)中介這樣的回答，張欣心里踏實了些。張欣四年前便在望京附近看房子，旨為孩子上學(xué)之用，如今，孩子都已在望京的一所小學(xué)就讀三年級，房子依然沒有買上。“幾年前總是聽專家說房價會降，結(jié)果沒降，后來國家政策層層出臺，想著這回總該降了，結(jié)果漲得更猛。據(jù)說這次限購的打擊力度是最大的，但是我發(fā)覺，房價并沒有降，只是不像先前那么大漲了。”但是，與房價相背的是，房屋租金大漲，在望京租房的張欣不得不再將購房計劃提上日程。

很快，張欣在朝陽區(qū)預(yù)定了一套97平方米的二手房，總價款為270萬元，但是，就在她籌錢準(zhǔn)備付款的時候，傳來國家將開始打擊“陰陽合同”的消息，而這將意味著，她看上的那套房將多付出近20萬元的稅費。

根據(jù)張欣的描述，記者為其算了一筆賬。由于張欣所選住房為二手房且房本表明不滿五年，因此契稅、個人所得稅、營業(yè)稅一個都不能少。若按真實交易價格計稅，何麗需繳納營業(yè)稅萬元（270×萬元）、契稅萬元（270×萬元）、個稅萬元（270×1%=萬元），總繳稅額萬元。但地產(chǎn)中介按照成交房屋所在區(qū)域的最低指導(dǎo)價格做了一份“陰”合同，按照該小區(qū)每平方米6000元左右的最低過戶指導(dǎo)價計算，中介實際按照60萬元作為何麗的繳稅基數(shù)，最終繳稅額為萬元，兩者相差萬元。

所謂最低過戶指導(dǎo)價僅是中介常用的一種說法，專業(yè)術(shù)語叫二手房最低計稅價，是北京市相關(guān)部門在2006年7月根據(jù)房屋所在地址、房屋種類、房屋年齡等各項系數(shù)綜合制定得出的，按照地理位置北京共劃分了50余個片區(qū)，每個片區(qū)的指導(dǎo)價格均不同，地產(chǎn)中介大都以此作為基數(shù)幫助買方避稅。

“之前也有過打擊陰陽合同的條款，但一直就沒執(zhí)行過，每個環(huán)節(jié)都是睜一只眼閉一只眼。不過，這次調(diào)控的力度比較大，所以，雖然避稅沒問題，但最低指導(dǎo)價有可能會上調(diào)。”鏈家地產(chǎn)望京店一位銷售員告訴筆者，預(yù)計最低指導(dǎo)價的上調(diào)幅度是現(xiàn)在的倍，這就意味著買賣雙方在交易過程中要繳納的稅費也會相應(yīng)地提高。

“陰陽合同”的后患

“陰陽合同”具體是從哪年開始出現(xiàn)的，筆者無從查起，只是聽一位入行多年的中介人員說，從他2005年進(jìn)入公司起，就有這種現(xiàn)象，并且由于極具普遍性，因此在中介行業(yè)早已是公開的秘密。